Non catégorisé

Vous avez été sinistré par les vents violents, les fortes pluies ou les fortes averses de grêle de ces dernières semaines et votre assureur vous demande une attestation météorologique ?

---

Vous avez été sinistré par les vents tempétueux, les orages violents ou les épisodes de fortes pluies de ces dernières semaines et votre assureur vous demande une attestation météorologique ?

Ubyrisk Consultants met à votre service son expertise et réalise des certificats d'intempéries pour toutes les communes situées dans les départements touchés 

Nos certificats d'intempéries précisent les conditions météorologiques qui prévalaient lors de l'événement : 

• situation météorologique génératrice de l'événement,
• vitesse de vent quotidien maximal relevée ou cumul de pluie quotidien ou occurrence de chute de grêle et d'orage
•  heure de survenance

Nos documents s'appuient sur les relevés d'une ou plusieurs stations météorologique et est complété par l'expertise d'un météorologue professionnel. 

Nous établissons des certificats d'intempéries depuis 2006 pour le compte d'agents d'assurance, d'entreprises et de particuliers. Nos documents sont parfaitement reconnus par l'ensemble des assureurs opérant en France.

Le document est réalisé dans un délai maximal de 24 h (jour ouvrés) après réception du règlement et est livré par email au format Acrobat Reader (pdf). 

Vous pouvez commander votre certificat en ligne (paiement sécurisé par carte bancaire) ou par la voie postal (paiement par chèque).

 

Votre certificat d'intempérie à prix réduit en 24 h sur certificat-meteo.fr

>>> PASSER COMMANDE DE VOTRE CERTIFICAT

 

 

 Pour le secteur du BTP et de la promotion immobilière nous proposons des certificats spécifiques dits de "suivi de chantier" qui permettent de rendre compte du nombre de jours d'intempéries. Ce document vous permettra de justifier des retards de chantier liés aux conditions météorologiques, des interruptions de travaux, des jours de chômage de votre personnel liés aux intempéries.

Ce type de certificat fourni, pour chaque jour de la période qui vous intéresse et pour la station de mesure de référence la plus proche du lieu du chantier, les paramètres quotidiens suivants :

• température minimale sous abris et l'heure de ce minimum
• température maximale sous abris et l'heure de ce maximum
• cumul de pluie et durée de précipitation quotidienne
• vitesse maximale du vent en rafale et l’heure de survenance
• durée humidité (hygrométrie) > 80%
• tableau des normales mensuelles à la station de référence du département

De nombreux autres paramètres optionnels sont également disponibles en option : durée de gel, épaisseur de neige au sol mesurée à 06:00, occurrence d'orage, occurrence de neige, occurrence de foudre, occurrence de grêle, occurrence de brouillard, température minimale à 10 cm / 50 cm, nébulosité, durée d'insolation.

Les mesures atteignant le seuil de déclenchement de jour d'intempérie* sont mises en valeur et le nombre de jours d'intempérie théorique total observé sur la période considérée sont précisés dans le document.

* Les seuils de déclenchement standards (aux heures du chantier (8 h - 18 h)) sont les suivants : vent > 60 km/h, précipitation > 1 mm durant au moins 1 h ou > 10 mm en 24h, température minimale inférieure ou égale à 0°C à l'ouverture du chantier, température maximale supérieure ou égale à 30 °C, taux d'humidité > 80 %). Ces seuils de déclenchement peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins.

 

 

  

 

 

Le catalogue d'événements entretenu quotidiennement depuis janvier 2001 par Catnat.net est sans conteste le plus complet actuellement en ligne. Afin d'exploiter statistiquement ce catalogue, l'ensemble des informations sur les événements a été retranscrit sous la forme d'une base de données : la BD CATNAT.

La base de données BD Catnat référence à date {nbrevt} événements d'origine naturels (17 aléas couverts) depuis 2001. Les données présentes dans la base proviennent d'archives en ligne, de rapports d'institutions, de publications scientifiques et d'une revue de presse internationale permanente.

La BD Catnat est aujourd'hui la base de données géoréférencée recensant les catastrophes naturelles la plus exhaustive disponible sur le web (voir tableau de comparaison en bas de page). En effet, chaque événement recensé est décrit par 27 champs différents (localisation, origine de l'aléa, aléa, péril, sous-péril, coût...) dont un article complet décrivant précisément l'événement. Enfin, chaque événement est qualifié selon une échelle de gravité (matériel, humaine et globale) créée spécialement afin de faciliter la comparaison et la recherche des événements.

Ainsi, depuis sa mise à disposition, la BD CATNAT est exploitée par une centaine d'entreprises et institutions de recherche françaises et étrangères pour leurs travaux statistiques et documentaires. Cette base de données est mise à jour en permanence.

La BD CATNAT est disponible sous deux formats :

• BD CATNAT complète : version téléchargeable pour les abonnés à la formule Premium de notre site au format Access. Cette version recense tous les événements survenus depuis 2001 jusqu'à l'année n-1.

• BD CATNAT en ligne : version interrogeable en ligne, plus synthétique mais à jour des derniers événements .

 

>>> Télécharger la BD CATNAT complète

 >>> Visualisez la notice explicative complète de la BD CATNAT

 

 

Comparaison des principales bases de données existantes sur les catastrophes naturelles

 

* Pour cette année l'importante différence en terme de nombre de victime entre la BD Catnat et les autres bases de données tient au fait que nous avons retenu le bilan fourni par des ONG internationale (138373 morts et disparus) plutôt que le bilan fourni par les autorités en ce qui concerne le cyclone Nargis qui a touché le Myanmar fin avril 2008

 

NOTE : Les bilans effectués par les diverses entreprises (réassureurs notamment) et institutions (ONU, Centre de recherche sur l’épistémiologie des catastrophes de l’Université de Louvain (CRED)), montrent qu'il existe des différences notables entre les statistiques fournies.

Pour ce qui est du nombre d’événements recensé, ces différences certaines entre les bases de données sont imputables aux méthodes comptage utilisées. Ainsi, à titre d’exemple les réassureurs ont comptabilisés plusieurs pics d'inondations en Inde, Pakistan et Bangladesh durant l'été 2010, considérant ainsi qu'il y a eu plusieurs événements. Pour notre part nous n'en avons comptabilisé qu'un seul car nous estimons que ces inondations ont occasionné des submersions quasi-permanentes dans ces pays durant cette période et sont liées à un seul phénomène : la mousson indienne. De même, dans leurs statistiques, certains producteurs de données ne comptabilisent les événements qu’à partir d’un certain seuil de dommage ou de victime (50 millions de $ de dommages et / ou plus de 20 victimes pour Suisse Ré , au moins 10 morts et / ou 100 personnes directement affectées et / ou déclaration d’urgence de la part des autorités pour le CRED) alors que dans notre cas, nous considérons qu’il y a événement dès l’instant où il y a des préjudices humains ou matériels avérés. Toutes ces différences sur la manière de considérer un événement induit donc inévitablement des écarts statistiques parfois significatifs en fin d'année.

On notera également que les données provenant des réassureurs, on tendance à surreprésenter les pays développés et émergents dans leurs statistiques. Cela s’explique par le fait que, de par l’essence même de leurs activités, les portefeuilles d’activité de ces sociétés sont concentrés dans les pays ayant un marché de l’assurance assez développé. Cette réalité se retrouve notamment dans les bilans humains fournie par ces sociétés qui sont souvent inférieurs à ceux des autres producteurs de données. Ainsi, en comptabilisant préférentiellement les événements dans les pays ayant un certain niveau de développement, les statistiques des réassureurs omettent certaines catastrophes naturelles survenant dans des pays pauvres où les conséquences économiques ne sont pas significatives mais où les bilans humains sont parfois très lourds. 

 

 

De par ses activités de référencement des catastrophes naturelles mais également pour les besoins des prestations de conseil et d'expertise qu'il réalise, notre cabinet entretient et maintient un grand nombre de données cartographiques dans le domaine des risques naturels.

Ubyrisk Consultants met à votre disposition son important catalogue (bases de données, couches cartographiques SIG) dont le contenu est listé dans le tableau ci-dessous. Ces ressources peuvent être délivrées sous la forme de fichiers ou sous forme de flux via un service WMS ou d'un code dédié permettant d'encapsuler et d'intégrer les cartes sur des pages web ou des applicatifs tierces.

Notre structure est également en mesure de réaliser des cartes à la demande afin d'être utilisées dans des études d'enjeux ou d'exposition ou encore dans des analyses géodécisionnelles de vos risques.

 Si l'une de ces solutions vous intéresse, merci de nous contacter.

 

  Liste des couches cartographiques et données disponibles 

 

  

 

  

 

 

 

The NATDIS database is the most complete public database about natural disasters in the world. Our database describes precisely more than 20 170 natural disasters occurred in the world since January 1, 2001 and is updated every year.

Opposite to others databases which only reference event that made more than 10 victims or reach a certain economic cost, NATDIS database records every damaging natural events as soon as they have significant human consequences and / or material consequences. 

You can compare our NAT DIS database to the main other one here.

Futhermore, our all our events are fully georeferenced allowing their integration in GIS (Geographical Information System). Our database is provided at MS Excel format

Fields filled in the database are:

- Country - FIPS code (allows mapping in Geographic Information System) - Latitude - Longitude - Continent - Sub-continent - Risk origin code - Risk code - Sub-risk code - Risk origin  - Risk - Sub-risk - Year	- Month - Start date - End date - Victims - Injured - Homeless - Affected - Human consequences Index - Material consequences index - Global risk Index (more info) - Original cost ($) - Actualised cost ($) - Event description (if desired because written in french)
Download a sample (Excel format)

 

-----------------------------------------

 
>>> Need a pricing ? Contact us

Le certificat ou l'attestation d’intempérie est souvent exigée par les compagnies d'assurance lors de sinistres causés par des aléas météorologiques (vent, grêle, neige, foudre, fortes pluies) non pris en charge par la garantie Catastrophes Naturelles. Mais quel est le rôle exact joué par cette attestation ? Que contient-il ? Quelle est la démarche à suivre pour s’en procurer ?

 

Vérifier que vous êtes couvert

Vous ne pourrez bénéficier d'une indemnisation de la part de votre assureur que si vous avez souscrit une assurance multirisque habitation ou d'une assurance tous risques pour votre véhicule. Aussi, avant de signer un contrat, assurez-vous bien que les risques sont couverts selon la zone géographique au sein de laquelle vous vous trouvez :

• chutes de grêle
• chutes de neige
• coup de vent / tempête
• foudre
• gel
• fortes pluies

Si vous ne bénéficiez pas d'un contrat multirisque habitation ou d'une assurance auto tout risque, renseignez-vous auprès de votre assureur afin de savoir si vous êtes couvert pour ces risques. Si ce n'est pas le cas, inutile de commander un certificat d'intempérie.

 

Qu'est-ce-qu'un certificat d'intempérie ?

Le certificat d’intempérie est un document qui est demandé par l'assureur et qui vise à lui prouver que le sinistre survenu a bien été causé par des aléas météorologiques violents et surtout que les valeurs de l'aléa en cause dans le sinistre atteint bien les seuils contractuels prévus par le contrat. Ainsi, pour le vent par exemple, les sinistres ne sont pris en charge que si les rafales ont atteint 90 ou 100 km/h en fonction des assureurs.

L’attestation comprend une description précise des conditions météorologiques qui prévalaient le jour du sinistre, la ou les mesures relevée(s) à la station de mesure la plus proche du lieu du sinistre et éventuellement un commentaire d'expertise et la carte de vigilance météorologique du jour du sinistre.

Ce document n’est généralement exigé par les compagnies qu’en cas d'événements où il pourrait y avoir un doute quant aux valeurs atteintes. Ainsi, une forte tempête tempérée qui toucherait plusieurs régions ne donne souvent pas lieu à des demandes de certificat d'intempérie de la part des assureurs contrairement à un épisode d'orage violent ou un coup de vent localisé.

Les données utilisées pour réaliser le certificat d'intempéries proviennent de stations de mesure certifiées (celles du réseau Météo France) et la rédaction du document est confiée à un météorologue expérimenté.

Comment obtenir votre certificat d'intempérie ?

Contrairement à ce que l'on peut lire trop souvent, Météo France n'est pas le seul organisme capable de délivrer des certificats d'intempérie. En effet, d'autres sociétés proposent la rédaction de tels documents qui sont parfaitement reconnus par les compagnies d'assurance.

Qui plus est, les documents délivrés par ces sociétés :

• utilisent les mêmes données et stations météorologiques que Météo France (il n'y a qu'un réseau de station de mesure, celui de Météo France)
• sont vendus sensiblement moins chers (de l'ordre de 30 à 50 % de moins)
• sont livrés dans des délais beaucoup plus courts (24 à 72 h contre 5 jours)
• font l'objet d'une assistance téléphonique si besoin

 Attention cependant : 

• bon nombre de sociétés proposent des certificats d'intempéries sur internet. Il faut cependant prendre gare aux données utilisées (seules les données du réseau de station de Météo France sont reconnues) et au fait que votre document soit réalisé par un professionnel.
• dans certaines communes les maires délivrent des attestations, or ils ne sont pas habilités pour cela. Votre mairie doit en effet faire appel à une entreprise spécialisée dans la réalisation de certificat d'intempérie et vous délivrer copie de l'attestation au risque de vous voir refuser votre document par votre assureur.

Ubyrisk Consultants, bureau d'expertise spécialisé dans les risques naturels délivre depuis 2006 des certificats d'intempéries expertisés au tarif très intéressant de 36 € TTC , livrable en 24 h (jours ouvrés) contre 73,20 € chez Météo France. C'est d'ailleurs une des seules sociétés privées à être capable de délivrer des attestations pour des aléas aussi spécifiques que la grêle ou l'orage.

 

[  COMMANDER VOTRE CERTIFICAT  ]

 

FAQ

Pourquoi cela n’est pas gratuit ?

Les archives des données météo historiques sont stockées au sein d’une seule et unique base de données détenue par Météo France qui en fait payer l'accès et la consultation.

De plus les certificats d'intempéries sont rédigés par des spécialistes dont il faut bien rémunérer l'expertise ’est pour cette raison que les certificats d’intempéries sont payants.

 

Peut-on connaitre les données avant une commande ?

L’accès à la base de données des archives météorologiques étant payant (y compris pour une simple consultation ), les sociétés réalisant les certificats ne veulent pas engager de frais préalablement à toute commande (si les données ne correspondent pas à ce que vous attendiez, vous ne passerez pas commande et l’organisme aura travaillé et engagé des frais pour rien) .

Puis-je réaliser mon certificat moi-même avec des données trouvées sur le web ?

Des sites météo amateurs proposent des données météorologiques gratuites que vous pourriez être tenté d'utiliser pour faire vous-même votre certificat d'intempérie. Nous vous mettons particulièrement en garde quant à la véracité des données. En effet, souvent ces données proviennent de réseau de station de mesure amateur dont les instruments ne sont pas certifiés et qui par conséquent ne seront pas acceptées par les compagnies d'assurance.

 

Le certificat d'intempérie est-il remboursable ?

Le certificat d'intempérie étant à la charge de l'assuré, certaines compagnies d'assurance le remboursent lorsque le dossier de sinistre donne lieu à une indemnisation. D'autres compagnies ne le prennent pas en charge même s'il y a indemnisation.

Renseignez-vous préalablement sur ce point lors de l'ouverture du dossier de sinistre auprès de votre compagnie.

 

La neige, la pluie, le gel, les vagues de chaleur, les vents violents sont autant d'aléas météorologiques qui peuvent impacter un chantier. Celui-ci peut être arrêté temporairement et prendre du retard exposant les professionnels du secteur à payer des pénalités de retard. Or, si ce retard peut être attribuer à des intempéries vous empêchant de travailler vous êtes en mesure de vous dédouaner juridiquement.

A partir de quand pouvez-vous déterminer qu’il y a intempéries dans le domaine des travaux ? Quelle est la définition légale des intempéries au regard de la loi ? Quels sont les critères indiquant qu’il y a intempéries sur un chantier ? Comment prouver ces intempéries ?

Définition de la notion d'intempérie dans le BTP

Selon le Code du travail, (articles L. 5424-8)"Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir..."

Dans ces conditions, vous pouvez décider, en tant qu’entrepreneur, de faire stopper le chantier et mettre vos ouvriers à l’arrêt. Cette concertation se fait généralement avec les délégués du personnel. Vous mettez par la même occasion vos salariés à l'abri des dangers, à cause des conditions de travail devenues critiques.

Les critères de reconnaissance des intempéries

Avant toute chose il faut savoir que ces critères dépendent de votre activité et de votre zone géographique (un grutier sera sensible à la vitesse du vent alors qu’un maçon surveillera plutôt les températures).

Lorsque l’un des 4 critères suivants est dépassé dans la journée, vous pouvez considérer qu’il y a intempéries :

• température sous abri inférieure ou égale à 0°C
• humidité dépassant les 80 %
• rafales de vent dépassent la vitesse de 60 km/h
• précipitations qui durent au moins 1h et dépassent les 1mm (1litre d'eau / m²)

De manière générale, les intempéries des dimanches et jours fériés ne sont pas incluses. Le plafond journalier de chaque type d’intempéries est de 8 heures (4h par demi-journée).

Attention toutefois, ces critères n’ont pas de valeur juridique stricte. En effet, ils servent de base afin de justifier auprès du maître d’ouvrage (ou maître d’œuvre), des périodes durant lesquelles l’accomplissement des travaux a été perturbé, retardant l’avancement du chantier, afin d’obtenir la prolongation des délais contractuels et ainsi éviter toutes pénalités de retard. Enfin, si les parties se sont préalablement mises d'accord, ces peuvent être intégrer de manière contractuelle.

Comment attester de vos intempéries ?

Tout arrêt de chantier pour cause d’intempéries doit être justifié. Pour cela, il vous faudra faire réaliser par une société spécialisée, un certificat d’intempéries pour les aléas et la / les périodes concernées.

Ce document, basé sur des données de la station météorologique la plus proche du chantier vous permettra d'attester formellement quand et de combien les seuils d'intempérie ont été atteint ou dépassés.

Ubyrisk Consultants, bureau d'expertise spécialisé dans les risques naturels propose par exemple depuis 2006 des certificats d'intempéries pour de longues périodes et pour tous les aléas météorologiques à des tarifs très sensiblement moins élevés que ceux pratiqués par Météo France. Ces documents sont livrables le plus souvent sous en 24 h (jours ouvrés).

Vous pouvez estimer le prix de votre certificat et le commander en ligne sur cette page

Votre déclaration d'intempéries doit ensuite être transmise au plus tard 1 mois après l’avarie. Elle vous servira à justifier votre retard sur un chantier, obtenir des prolongations et écarter toutes pénalités financières pour non achèvement des travaux à une date précise.

Le vent est l'une des cause les plus courantes de sinistres sur les habitations. Si vous disposez d'un contrat multirisque habitation, vous êtes automatiquement couvert par la garantie Tempête Grêle Neige (TGN). Cependant pour être indemnisé, il ne suffit pas de déclarer le sinistre, il faut également prouver que le vent à souffler suffisamment fort (le plus souvent à plus de 100 km/h) pour pouvoir être pris en charge par votre compagnie d'assurance. Pour cela, cette dernière vous demandera certainement de faire établir un certificat d'intempérie établissant à la fois la situation météorologique qui prévalait le jour du sinistre ainsi que la vitesse exacte du vent en rafale. Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à vous faire indemniser.

La garantie tempête des contrats d'assurance

Les personnes assurées contre les dommages d’incendie ou tous autres dommages pour leur habitation, leur entreprise, leur véhicule..., bénéficient automatiquement d’une garantie tempête.

Selon les contrats, les assureurs considèrent que pour qualifier un événement de tempête, le vent doit avoir causé des dommages à des bâtiments de bonne construction dans la commune où se trouvent vos biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes ou dans un certain rayon.

Dans le cas où cette condition ne serait pas remplie, certains assureurs prévoient de demander les valeurs de vents mesurer à la station météorologique nationale la plus proche via un certificat attestant l’intensité exceptionnelle de l’événement (vitesse du vent supérieure à 100 Km/heure).

Les assurés dont l'habitation a été endommagée par la tempête (tuiles arrachées, façades abîmées par la chute d'un arbre...) sont indemnisés dans les conditions prévues dans leur contrat d'assurance. La garantie tempête les couvre aussi pour les dommages causés par la pluie à l'intérieur des bâtiments s'ils surviennent dans les quarante-huit heures ou dans les soixante-douze heures, selon les contrats, suivant le moment de la survenance des dommages matériels aux bâtiments.

De même, les dégâts causés à un véhicule sont pris en charge si le contrat comporte une garantie incendie ou dommages.

L'indemnisation en cas de tempête

La déclaration de sinistre

Prévenez votre assureur le plus rapidement possible (le délai légal est de 5 jours), par tous les moyens (lettre recommandée, téléphone, mail...). Vous disposez d'un délai de cinq jours pour effectuer votre déclaration.

Les documents à fournir

Pour établir votre demande d'indemnisation, il convient d'adresser à l'assureur :

• un descriptif des dommages subis en précisant leur nature ;
• une liste chiffrée de tous les objets perdus ou endommagés.
• un certificat / attestation d'intempérie (si demandé expressément par l'assureur)

Pour attester de l'existence et de la valeur des biens détruits ou endommagés, vous pouvez produire tous types de documents : factures d'achat ou de réparation, actes notariés, contrats de location, expertises, photographies...

Pour les biens professionnels, préparez l'attestation de propriété ou le contrat de location (pour les dommages immobiliers), un extrait du registre de commerce, les bilans et comptes de résultat avec détail des comptes de charges et produits, le chiffre d'affaires de l'exercice en cours et des trois précédents (si vous avez souscrit une garantie pertes d'exploitation ou un contrat de leasing).

 

Le certificat d'intempérie, kesako ?

D'une manière générale, la plupart des contrats d'assurance ne couvrent les dommages que si les vents ont atteint ou dépassé les 100 km/h (certaines compagnies prennent un seuil inférieur mais c'est très rare). Cette disposition est contractuelle et figure dans les clauses de votre contrat. Il est donc nécessaire de prouver que votre sinistre entre bien dans ce cadre contractuel.

Un certificat d’intempéries aussi appelé attestation d’intempéries ou parfois même relevé météo est un document attestant de la présence d’une situation météorologique particulière à un endroit donné à une date précise et de la valeur des vents à la station de mesure la plus proche du lieu du sinistre. 

Ce document n’est généralement exigé par les compagnies qu’en cas d'événements où il pourrait y avoir un doute quant aux valeurs atteintes. Ainsi, une forte tempête tempérée qui toucherait plusieurs régions ne donne souvent pas lieu à des demandes de certificat d'intempérie de la part des assureurs contrairement à un épisode d'orage violent générateur de bourrasques ou un coup de vent localisé.

Les données utilisées pour réaliser le certificat d'intempéries proviennent de stations de mesure certifiées (celles du réseau Météo France) et la rédaction du document est confiée à un professionnel expérimenté.

Contrairement à ce que l'on peut lire trop souvent, Météo France n'est pas le seul organisme capable de délivrer des certificats d'intempérie. En effet, d'autres sociétés proposent la rédaction de tels documents qui sont parfaitement reconnus par les compagnies d'assurance (ces sociétés utilisent le réseau météorologique national) et souvent pour des tarifs très sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Météo France.

Attention cependant : 

• bon nombre de sociétés proposent des certificats d'intempéries sur internet. Il faut cependant prendre gare aux données utilisées (seules les données du réseau de station de Météo France sont reconnues) et au fait que votre document soit réalisé par un professionnel.
• dans certaines communes les maires délivrent des attestations, or ils ne sont pas habilités pour cela. Votre mairie doit en effet faire appel à une entreprise spécialisée dans la réalisation de certificat d'intempérie et vous délivrer copie de l'attestation au risque de vous voir refuser votre document par votre assureur.

Ubyrisk Consultants, bureau d'expertise spécialisé dans les risques naturels délivre depuis 2006 des certificats d'intempéries expertisés au tarif de 36 € TTC , livrable en 24 h (jours ouvrés) contre 73,20 € chez Météo France. C'est d'ailleurs une des seules sociétés privés à être capable de délivrer des attestations pour des aléas aussi spécifiques que la grêle ou l'orage.

[ COMMANDER VOTRE CERTIFICAT ]

Les orages et la foudre sont responsables de milliers de sinistres tous les ans en France. En effet, ils peuvent causer de très gros dégâts aux bâtiments et aux installations électriques et ce, à toutes saisons. Que faire lorsque l'on a subi un sinistre à la suite d’un orage ? Comment se faire indemniser par son assurance ?

Quelle assurance ?

Sachez que l'orage ne fait pas partie des risques naturels couverts par la Garantie Catastrophes Naturelles aussi, inutile d'attendre la parution d'un éventuel arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour vous faire indemniser (seules des inondations consécutives à un orages très pluvieux pourrait faire l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle).

La garantie orage ne fait pas partie de la couverture de base de votre assurance Multirisque Habitation (MRH). Celles-ci indemnisent généralement les biens détruits par l'impact direct de la foudre mais pas les dommages indirects liées à celle-ci. Pour être couvert intégralement sur les risques liés à la foudre il vous faut donc avoir souscrit une option dédiée.

Cette garantie est relativement exhaustive, car elle prévoit l'indemnisation de tous les appareils électro-ménagers mais aussi celle des éléments high-tech (ordinateur, tablette, smartphone) qui étaient reliés au secteur. Certains contrats étendent même la protection aux matériels électriques (prises, interrupteurs, commutateurs,...).

Enfin, si un dommage électrique provoque un incendie, cela relève de la garantie incendie de votre contrat MRH : seuls les dégâts causés par l'incendie sont pris en compte, l'appareil sera indemnisé sous réserve que la garantie "dommages électriques" ait été souscrite.


Vous avez été sinistré par la foudre, que faire ?


Si vous venez de subir des dégâts liés à un orage, voici une liste afin de bien vous préparer à votre contact avec votre assureur. Celle-ci vous fera gagner du temps et vous permettra d'être mieux indemnisé et plus rapidement.

• Déterminer les dégâts que votre habitation a subi : savoir si l'impact est direct ou indirect, relever les dégâts que vous avez subi, en terme matériel, mais aussi d'installation électriques. Pensez bien à noter tout dommage ou dysfonctionnement que vous pouvez constater.
• Prenez des photos de ces dommages pour étayer votre déposition auprès de l'assureur, elles formeront des preuves tangibles.
• Evaluez le degré d'importance de ces dommages, la réglementation prévoit des délais de remboursement pour certains cas, une indemnisation en 48h par exemple pour un trou dans le toit.
• Ne réparez surtout pas vous-même les dégâts. Si votre assureur ne peut constater les dommages, il ne vous indemnisera pas.
• Regroupez vos factures et preuves d'achat, elles détermineront le montant de l'indemnité de destruction de vos biens.

Une fois les dégâts constatés et les preuves réunies, il va falloir que vous agissiez, encore une fois, voici une liste qui vous aidera à savoir quoi faire et quand:

• Contactez votre assureur dans les cinq jours ouvrés, passé ce délai, votre dossier ne sera plus pris en compte. Il vaut mieux, bien sûr agir le plus vite possible, et fournir d'emblée tous les documents permettant de constituer votre dossier.
• Montez votre dossier, preuves de l'orage, factures, photos de vos meubles et appareils ménagers, témoignage, toute pièce relative à l'orage et à vos biens est à ajouter dans le dossier. Sachez qu'il vaut toujours mieux en mettre trop.
• Sachez que vous n'avez pas besoin de contacter d'expert pour constater les dégâts, si l'assurance en a besoin, elle se chargera du rendez-vous et du coût.

Dans de nombreux cas, afin de prendre en compte votre sinistre, votre assureur va vous demander un certificat d'intempérie afin d'obtenir la preuve qu'il y a bien eu de l'orage et des impacts de foudre dans votre secteur

Ces attestations officielles sont délivrées par Météorage mais également par d'autres sociétés spécialisées. Les documents délivrés par ces dernières sont parfaitement reconnus par les compagnies d'assurance (les données utilisées proviennent de capteurs certifiés) et sont vendu sensiblement moins chers (de l'ordre de 30 à 50 % de moins).

Ubyrisk Consultants, notre bureau d'expertise spécialisé dans les risques naturels propose par exemple depuis 2006 des certificats d'intempéries orage et foudre au tarif de 36 € TTC, livrables en 24 h (jours ouvrés). Nous sommes d'ailleurs une des seules sociétés privée à être capable de délivrer des attestations pour des aléas aussi spécifiques que l'orage.

certificat meteo